Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:




    
powrót do listy

Podzielność świadczenia wykonawcy robót budowlanych
Świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.03.2004 r. (IV CK 172/03). Sąd uznał, że choć przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest oznaczony co do tożsamości, więc w zasadzie niepodzielny, to jednak niepodzielność przedmiotu nie może być utożsamiana z niepodzielnością samego świadczenia. Tak więc roboty budowlane mogą być wykonywane częściami. Skoro więc wykonawca popada w zwłokę, dopuszczalne jest odstąpienie od umowy o roboty budowlane co do pozostałej części umowy wraz z późniejszym rozliczeniem się stron co do wykonanych już robót i szkody wynikającej z popadnięcia wykonawcy w zwłokę.
19.03.2004
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.