Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:




   
powrót do listy

Zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy
Deszcz i inna niepogoda może być przesłanką wyłączającą stosowanie kary umownej za dni, w których zobowiązany nie pracował zgodnie z umową, gdyż pogoda nie zależy od niego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r.

Sąd Najwyższy stwierdził również, że choć strony mogą umówić się, że wykonawca odpowiada względem inwestora za opóźnienie, a nie tylko za zwłokę, to jednak nie można obciążyć go odpowiedzialnością za warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac. Zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy także, jeżeli prace wykonywane są już po umówionym terminie oddania inwestycji. Jeżeli więc to pogoda uniemożliwia wykonanie określonych prac, nie oznacza to popadnięcia wykonawcy w zwłokę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II CSK 331/12

27.02.2013

ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.